All’Assessore ai Lavori Pubblici, Dott. Silvano Bonanno
e al Dirigente del 3° Settore, Ing. Stefano Bonaiuto
INTERROGAZIONE
Oggetto: APERTURA DEL CIVIC-CENTER, EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO
Premesso che:
- nel corso del 2015 questo Ente ha appaltato i lavori di ristrutturazione dell’ex carcere, che da diversi decenni versava in uno stato di abbandono e di rovina, da adibire a Civic-Center, beneficiando di un finanziamento con fondi del FESR 2007-2013;
- già dal dicembre 2015 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell'ex Convento di San Francesco, oggi destinato ad ospitare il Civic-Center;
- a seguito di una visita ispettiva della V Commissione consiliare congiuntamente al R.U.P., Geom. Salvatore Ferrara, nella metà del mese di febbraio si è constatato che i lavori di che trattasi erano ancora in corso di esecuzione;
- a tutt’oggi il cantiere risulta ancora aperto e i lavori proseguono costantemente e a pieno ritmo, malgrado l’avvenuta certificazione della fine lavori da parte del Direttore dei lavori;
Considerato altresì che era stata comunicata da parte del sopranominato R.U.P. l’imminente apertura della struttura alla pubblica fruizione non appena sarebbero state completate le lavorazioni mancanti elencate nel certificato di ultimazione lavori;
Acquisito il certificato dei lavori da cui risulta che i lavori sono stati ultimati in data 7/12/2015 a meno delle seguenti lavorazioni:
1) il montaggio e posa in opera di tutti gli arredi;
2) il completamento e messa in funzione degli impianti ascensore e montacarichi;
3) la fornitura e posa in opera di pedana di accesso per portatori di handicap, di collegamento tra la via Vittorio Veneto e il cortile;
4) il completamento del montaggio di alcuni corpi illuminanti;
5) piccoli lavori di rifinitura e tinteggiatura;
concedendo all’impresa un termine di 60 giorni dalla data di fine lavori indicata nel certificato così come prevede il regolamento degli Appalti Pubblici;
Acquisita, altresì, dal R.U.P. la concessione di proroga del termine utile di ulteriori 45 giorni per l’ultimazione dei lavori a causa della mancata consegna di materiali nei tempi previsti all’impresa ( ? : Mi pongo, qualche dubbio, se la richiesta sia legittima o meno);
S’interrogano l’Assessore ai Lavori Pubblici, Dott. Silvano Bonanno, e il Dirigente del 3° settore, Ing. Stefano Bonaiuto, al fine di accertare:
1) come mai non è stata inserita la esecuzione della pavimentazione nell’elenco delle lavorazioni mancanti (ndr: forse perché non sarebbe stata funzionale l’opera e, quindi, non si sarebbe potuto emettere detto certificato di fine lavori);
2) quando era prevista in capitolato d’appalto la scadenza per l’ultimazione lavori e quando sarà la reale ultimazione;
3) quando sarà effettuato il collaudo di questi lavori di restauro;
4) se è lecito concedere all’impresa una proroga dei termini di ultimazione per la mancata consegna di materiali all’appaltatore ovvero se questo non sia il caso di applicare una penale all’impresa per il ritardo nella fine lavori, considerato che l’impresa, volendo, si potrà rivalere in seguito sui fornitori per tale ritardo;
5) se e quando sarà consegnata all’Amministrazione la struttura ultimata per la pubblica fruizione e che genere di servizi sono stati previsti per questo Civic-Center;
6) se sono stati comunicati i tempi di proroga all’Ente finanziatore (Assessorato Regionale competente) e se non viene pregiudicata l’erogazione del finanziamento per questa proroga, visto che, da notizie assunte presso altri comuni, la rendicontazione di questi fondi andava fatta entro il 31 dicembre 2015.
La presente interrogazione viene fatta non al fine investigativo o inquisitorio, ma, soprattutto, nell’interesse dell’Ente per evitare possibili danni erariali alla collettività, a prescindere dalle responsabilità di chi, secondo legge, deve rispondere del suo operato.
Con urgenza si chiede una risposta sia verbale che scritta.
Il Consigliere Comunale
Francesco Foggia